NF P03-002
Marchés privés - Cahiers types - Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de génie civil faisant l'objet de marchés privés.
La présente norme définit d'une façon générale les droits et les obligations de chaque partie contractante d'un marché privé de travaux de génie civil. Elle ne prend effet comme pièce constitutive du marché que si elle est, soit signée pour acceptation, soit rendue applicable par le Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché.
La présente norme définit d'une façon générale les droits et les obligations de chaque partie contractante d'un marché privé de travaux de génie civil. Elle ne prend effet comme pièce constitutive du marché que si elle est, soit signée pour acceptation, soit rendue applicable par le Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché.
Le présent document a pour objet de mettre à la disposition des intéressés un "Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux de génie civil faisant l'objet de marchés privés".
- Préambule5
-
1 Généralités5
-
1.1 Objet5
-
1.2 Domaine d'application5
-
1.3 Dispositions essentielles5
-
1.4 Vocabulaire6
-
2 Le marché9
-
2.1 Conclusion du marché9
-
2.2 Documents constituant le marché9
-
2.3 Ordre de priorité10
-
2.4 Fourniture des documents du marché10
-
2.5 Réservé11
-
2.6 Sous-traitance et apport11
-
3 Représentation des parties - Communication entre elles11
-
3.1 Représentation des parties11
-
3.2 Désignations des représentants et élections de domicile12
-
3.3 Communications par écrit et notifications12
-
3.4 Présence aux rendez-vous de chantier12
-
4 Documents à établir pendant la période de préparation13
-
4.1 Nature des documents13
-
4.2 Établissement des documents13
-
5 Conditions techniques d'exécution des travaux14
-
5.1 Exécution des travaux14
-
5.2 Réservé14
-
5.3 Provenance des matériaux et produits14
-
5.4 Constatations d'erreurs ou d'omissions dans les documents14
-
5.5 Études spéciales14
-
6 Rémunération de l'entrepreneur15
-
6.1 Prix du marché15
-
6.2 Force majeure15
-
6.3 Variation des charges légales15
-
6.4 Variation de prix15
-
6.5 Primes pour avance et pénalités pour retard16
-
6.6 Indemnisation pour retard du fait du maître de l'ouvrage16
-
6.7 Cas d'une clause commune de prime ou de pénalité17
-
7 Période de préparation et délai d'exécution17
-
7.1 Période de préparation17
-
7.2 Décomposition du délai d'exécution17
-
7.3 Origine du délai d'exécution17
-
7.4 Date d'achèvement de l'exécution18
-
7.5 Prolongation du délai d'exécution18
-
8 Modifications aux travaux19
-
8.1 Modifications dans l'importance ou la nature des travaux19
-
8.2 Travaux sans autorisation20
-
8.3 Travaux sur injonction administrative -Décision judiciaire ou arbitrage20
-
8.4 Travaux urgents intéressant la stabilité20
-
8.5 Travaux sur dépenses contrôlées20
-
9 Coordination entre les entrepreneurs21
-
9.1 Entrepreneurs groupés21
-
9.2 Entrepreneurs séparés21
-
10 Hygiène et sécurité du chantier - Responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis des ouvriers et des tiers21
-
10.1 Hygiène et sécurité du chantier21
-
10.2 Responsabilité vis-à-vis des ouvriers et des tiers21
-
11 Protection des ouvrages21
-
11.1 Contre les risques de vol et de détournement21
-
11.2 Contre les risques de détérioration21
-
12 Dépenses d'intérêt commun - Compte prorata22
-
13 Conduite des travaux22
-
13.1 Visites et investigations22
-
13.2 Ordres de service22
-
13.3 Essais et épreuves23
-
13.4 Attachements23
-
14 Évacuation des chantiers24
-
15 Réception24
-
15.1 Dispositions générales24
-
15.2 Réception amiable24
-
15.3 Réception judiciaire26
-
16 Période de garantie de parfait achèvement26
-
17 Constatation des droits à paiement27
-
17.1 États de situation27
-
17.2 Valeurs de certains postes comptés en situation27
-
17.3 Délai de remise de la situation27
-
17.4 Vérification de la situation - Décompte provisoire - Bon d'acompte28
-
17.5 Mémoire définitif28
-
17.6 Vérification du mémoire définitif - Établissement du décompte définitif28
-
18 Paiements29
-
18.1 Droits aux paiements29
-
18.2 Avances29
-
18.3 Acomptes29
-
18.4 Solde29
-
18.5 Retenue de garantie29
-
18.6 Délégation de paiement au sous-traitant30
-
18.7 Intérêts moratoires30
-
19 Contestations30
-
19.1 Mise en demeure30
-
19.2 Arbitrage30
-
19.3 Tribunal compétent30
-
20 Résiliation30
-
20.1 Résiliation de plein droit avec indemnité30
-
20.2 Résiliation de plein droit sans indemnité31
-
20.3 Résiliation judiciaire31
-
20.4 Conséquences de la résiliation du marché32
-
21 Assurances32
-
22 Dispositions diverses32
- Annexe A (informative) Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (J.O. du 17 juillet 1971) modifiée par la loi n° 72-1166 du 23 décembre 1972 (J.O. du 28 décembre 1972)33
Le service Exigences vous aide à repérer rapidement au sein du texte normatif :
- les clauses impératives à satisfaire,
- les clauses non indispensables mais utiles à connaitre, telles que les permissions et les recommandations.
L’identification de ces types de clauses repose sur le document « Directives ISO/IEC, Partie 2 - Principes et règles de structure et de rédaction des documents ISO » ainsi que sur une liste de formes verbales constamment enrichie.
Avec Exigences, accédez rapidement à l’essentiel du texte normatif !

COBAZ est la solution simple et efficace pour répondre aux besoins normatifs liés à votre activité, en France comme à l’étranger.
Disponible sur abonnement, CObaz est LA solution modulaire à composer selon vos besoins d’aujourd’hui et de demain. Découvrez vite CObaz !
Demandez votre démo live gratuite, sans engagement
Je découvre COBAZ